Форма акта об устранении недостатков выполненных работ

Суд указал также на то, что обязательства по оплате работ согласно договору генподряда принял на себя ответчик как генподрядчик, изменения, касающиеся порядка оплаты работ, в договор не вносились. Существенное возрастание стоимости материалов и оборудования влечет за собой требование подрядчика об увеличении установленной цены. Учитывая, что договор между сторонами расторгнут, суд удовлетворил иск в полном объеме. Принимая решение об отказе в удовлетворении иска, апелляционный суд исходил из того, что истец в нарушение условий договора допустил просрочку в уплате аванса, с просрочкой осуществил поставку кабелей и не представил документы о качестве поставляемой продукции. Однако, отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из данных о стоимости работ, подготовленных генеральным заказчиком работ на объекте, при этом судами не проверено соответствуют ли эти данные согласованной сторонами договорной стоимости работ.

Смотрите также: Максимальный срок регистрации прав на недвижимое имущество

Кроме того, суд посчитал встречный иск необоснованным и по тому основанию, что в договорах подряда заказчику не предоставлено право самостоятельно устранять недостатки работ, а требование по встречному иску заявлено именно о возмещении расходов заказчика на устранение недостатков. Ответчик иск в части взыскания пени не признал, ссылаясь на отсутствие в актах приемки выполненных работ дат их подписания. Закрытое акционерное общество обратилось к Строительному управлению с иском о взыскании задолженности по договору генерального подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами. Согласно ст. 746 ГК РФ оплата подрядных работ производится по цене, установленной договором. В соответствии с п. 4 ст. 709 ГК РФ цена работы может быть приблизительной или твердой. По условиям заключенного сторонами договора цена работ является окончательной и не подлежит изменению. Отказывая в удовлетворении встречного иска, суды исходили из того, что увеличение срока выполнения работ было связано с несвоевременной и некомплектной поставкой ответчиком материалов для монтажа электрооборудования.

Похожие записи: